Lenkija – Architektūrinio projektavimo paslaugos – Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach o windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych
Lenkija – Architektūrinio projektavimo paslaugos – Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach o windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych
I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Pavadinimas ir adresai:
Oficialus
pavadinimas: Miasto Suwałki
Adresas: ul. Mickiewicza 1
Miestas: Suwałki
Pašto
kodas: 16-400
Šalis: Lenkija
Asmuo
ryšiams:
El-paštas: dzwolinska@um.suwalki.pl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja
II dalis: Objektas
II.1.1) Pavadinimas:
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach o windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych
Nuorodos numeris: ZP.271.60.2024
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:
71220000
Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
;
II.1.3) Sutarties tipas:
Kita
II.1.4) Trumpas aprašymas:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach o windę zewnętrzną.
2. W ramach prac projektowych należy dostosować budynek szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę o windę zewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.
3. Prace projektowe powinny uwzględniać rozwiązania umożliwiające utworzenie
z projektowanej windy odrębnej strefy pożarowej.
4. Zakresem opracowania należy objąć teren przy projektowanej windzie i zaprojektować
(w nawiązaniu do chodników istniejących) niezbędne dojścia lub podjazdy spełniające wymagania dla dostępności osób niepełnosprawnych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”.
6. Zamówienie jest częścią projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach” planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
7. Zamawiający zgodnie z art. 462 ustawy dopuszcza wykonanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informacje o podwykonawcach w JEDZ.
ZMIANY do umowy zostały określone w zał. nr 7 do SWZ (z uwagi na ograniczenia ogłoszenia o zamówieniu pełna treść jest w załączniku do SWZ)
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą: stawki podatku od towarów i usług,
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających podatek VAT. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy;
2) zmiana numeru rachunku bankowego;
3) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,
c) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
d) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,
e) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,
f) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk,
g) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19
i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,
h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
i) trudności związanych z uzyskaniem uzgodnień branżowych,
j) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów,
k) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów,
co spowodowało opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy .........
II.2) Aprašymas:
II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):
71220000 Architektūrinio projektavimo paslaugos
71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos